AA23 Acta de calificación de documentos y apertura de proposiciones de la subasta para la adjudicación de la obra
Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos (2008)
Seccion: Actividad administrativa
Enlazado como:
Resumen
AA23. ACTA DE CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA SUBASTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA se constituye la Mesa de Contratación conforme a lo previsto en la Cláusula 12 del Pliego de Condiciones regulador del expediente de contratación de la obra:Nueva Ordenación y Urbanización de la Avda....
Ver el contenido completo de este documento
Extracto
AA23 Acta de calificación de documentos y apertura de proposiciones de la subasta para la adjudicación de la obra
AA23. ACTA DE CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA SUBASTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA "NUEVA ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA...
Ver el contenido completo de este documento
Documentos relacionados
-
Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos - (11 de Noviembre 2006)
AA13 Acuerdo adjudicación de la obra Nueva Ordenación Avda XYZ
AA13. El Pleno de la Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente acuerda adjudicar a ?, S.L. la ejecución del contrato de la obra: Nueva Ordenación o Urba ...
-
Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos - (10 de Noviembre 2006)
AA28 Acta de calificación de documentos y apertura de proposiciones
AA28. En primer lugar, se procede a la calificación de los documentos presentados por los licitadores en el Sobre B. Tras el examen de los mismos, la Mesa de Contratación acuerda: Admitir inicia ...
-
Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos - (08 de Noviembre 2006)
AA22 Anuncio de contratación ejecución de la obra de urbanización del Barrio xyz
AA22. Se anuncia concurso para la contratación de la obra ..., con sujeción a condiciones en cuanto a entidad adjudicadora, Organismo que promueve el concurso, y plazo de ejecución, entre otros a ...
-
Los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos - (07 de Noviembre 2006)
AA3. Pliego de cláusulas administrativas que regirá la subasta para la enajenación mediante procedimiento abierto de una parcela
AA3. Pliego de cláusulas administrativas que regirá la subasta para la enejenación mediante procedimiento abierto de una parcela municipal regulando la capacidad para contratar, la formación de ...